Повышение квалификации: в Москве Онлайн
WhatsApp +7 (800) 551-32-06

Убытки, потери, вред: как рассчитать и возместить

/Онлайн-курс (запись)
О чем пойдет речь?

Повлияли ли последние разъяснения ВС и изменения ГК на практику взыскания договорных и внедоговорных убытков? «С разумной степенью достоверности» - достаточно ли этого, чтобы институт взыскания убытков заработал так, как он должен работать? Или нужно что-то еще «подкрутить» в праве убытков, чтобы нарушать договор и причинять вред не было дешевле, чем соблюдать права других? «Суррогаты убытков» или убытки «с разумной степенью достоверности»: что лучше?

Данный курс призван опровергнуть распространённое представление о том, что обращение за взысканием убытков в российские суды является бесперспективным. Главное в данном вопросе – научиться правильно доказывать убытки и знать судебные прецеденты, доказывающие, что взыскание убытков сегодня это реально.

ПОДРОБНЕЕ
Спикеры
Егоров Андрей Владимирович
Егоров Андрей Владимирович
Профессор НИУ "Высшая школа экономики, гл. редактор журнала "Цивилистика", кандидат юридических наук, действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса
ПОДРОБНЕЕ
Петроль Олеся Дмитриевна
Петроль Олеся Дмитриевна
Партнёр Petrol Chilikov, лектор ВШЭ И МВШСЭН, член Совета по совершенствованию третейского разбирательства при Минюсте РФ
ПОДРОБНЕЕ
Наталья Владимировна Тололаева
Наталья Владимировна Тололаева
к.ю.н., ст. преподаватель Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации, магистр юриспруденции (РШЧП)
ПОДРОБНЕЕ
Михаил Алексадрович Церковников
Михаил Алексадрович Церковников
к.ю.н., доцент Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации (магистр юриспруденции РШЧП)
ПОДРОБНЕЕ
Ягельницкий Александр Александрович
Ягельницкий Александр Александрович
к.ю.н., доцент кафедры гражданского права МГУ им. М.В. Ломоносова, магистр юриспруденции (РШЧП)
ПОДРОБНЕЕ
Сулейманов Рашид Уралович
Сулейманов Рашид Уралович
Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «ГТЛК», магистр частного права (РШЧП)
ПОДРОБНЕЕ
Программа онлайн-курса
  • Егоров А. В.
    Егоров А. В.
  • Ягельницкий А. А.
    Ягельницкий А. А.
Убытки и их виды
  • Взыскание реального ущерба и упущенной выгоды, взыскание дохода, извлеченного нарушителем права (абз.2 п.2 ст.15 ГК)


    Реальный ущерб, упущенная выгода: критерии разграничения, последствия. Объективно-абстрактная и субъективно-конкретная оценка имущественного вреда. Доказывание размера. Допустимость отчета оценщика в качестве доказательства размера убытков. Возмещение вреда в натуре и в денежном выражении.


    Комментарий к определению Верховного Суда РФ от 28.04.2017 N 305-ЭС16-20734, в котором предложено рассчитывать убытки, причинённые неправомерным уклонением публичного образования от оформления земельного участка в собственность управомоченного лица, в виде разницы между арендными платежами, которые лицо вносило до оформления права собственности на спорный участок, и земельным налогом, который это лицо должно было уплачивать при своевременном оформлении права собственности (его размер ниже арендной платы).

    Определение размера убытков при исчислении задолженности в валюте. Комментарий к определению Верховного Суда РФ от 15.02.2017 N 305-ЭС16-14064 по делу, в которой неправомерные действия пристава способствовали неисполнению судебного акта. При этом суд пришёл к выводу о том, что оценка размера причиненного вреда должна была осуществляться судом с учетом курса доллара США, действовавшего в момент нарушения права, а не на момент принятия решения.


    Разбор ситуаций, в которых размер убытков от поставки некачественного товара может существенно превышать стоимость поставленного товара (определение Верховного Суда РФ от 09.06.2016 N 305-ЭС16-1712): В случае поставки партии скота, зараженного опасным вирусом, убытки покупателя в результате предписанного властями уничтожения всего скота покупателя (включая как тот, который был поставлен поставщиком, так и иного) подлежат взысканию в полном объеме.


    Тяжелая судьба репутационного вреда (Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 18 ноября 2016 г. N 307-ЭС16-8923).


  • Вина должника в нарушении обязательства.


    Объективный и субъективный стандарты вины. Исчезновение вины из российского частного права. Разграничение обязательств на приложение усилий и на достижение результата как способ возврата вины в состав нарушения договора. Расширение понятия «непреодолимой силы» как дополнительная возможность ограничения безвиновной ответственности.


    Возможность объективного вменения за вред, причиненный в связи с вещью, без привлечения норм об ответственности за источник повышенной опасности (на примере Определения СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 5 сентября 2017 г. N 50-КГ17-21).


    Противоположная тенденция: безвиновный характер ответственности лица, в чью пользу ошибочно приняты обеспечительные меры (определение Верховного Суда РФ от 06.05.2016 N 308-ЭС15-18503).


  • Соглашения об ограничении ответственности.

ПОДРОБНЕЕ
  • Петроль О. Д.
    Петроль О. Д.
  • Ягельницкий А. А.
    Ягельницкий А. А.
Причинная связь как ключевой фактор ответственности
  • Причинно-следственная связь


    Естественно-научная и юридически значимая причинность. Роль conditio sine qua non. Предвидимость вреда и отдаленность последствий неправомерного действия как элементы причинно-следственной связи. Адекватная теория причинности. Действие и упущение как причины. Множественность причин проявления вреда, сложные причинно-следственные ряды. Сопричинители: понятие сопричинителей; вред, причиненный по заданию другого лица. Альтернативная причинность, пропорциональная ответственность. Упущенный шанс. Действия потерпевшего как одна из причин возникновения вреда: вина потерпевшего, просрочка кредитора, содействие кредитора наступлению убытков или увеличению их размера. Обоснование (доказывание) причинности. Причинно-следственная связь как вопрос права или факта. Риск невозможности доказывания причинно-следственной связи и распределение бремени доказывания причинности. Комментарий к определению Верховного Суда РФ от 29.07.2016 № 309-ЭС15-18344 по делу, в котором были похищены объекты недвижимости в период работы конкурсного управляющего, не предпринявшему мер по установлению принадлежащих должнику объектов. Причинная связь признана недоказанной в условиях, когда ранее по тому же делу работали иные конкурсные управляющие, несмотря на то, что хищение произошло именно в момент полномочий ответчика.


    Комментарий к Определению СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 22 мая 2017 г. N 303-ЭС16-19319: «введение в оборот» видимости права требования по договору на право приобретения квартиры является деликтом застройщика и находится в причинно-следственной связи с потерями последнего покупателя.


    Подмена причинно-следственной связи виной, inference of causation (на примере Определения СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 15 августа 2017 г. N 78-КГ17-55).Причинно-следственная связь между функцией работника, военнослужащего и причиненным вредом (напр., Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 3 октября 2016 г. N 22-КГ16-7).


  • Вина кредитора.


    Просрочка кредитора как основание для освобождения должника от ответственности. Возмещение кредитором убытков должника.


    Комментарий к определению Верховного Суда РФ от 17.04.2017 N 306-ЭС16-16450: если лицо нарушило права потребителя по причине нарушения, допущенного своим контрагентом, оно не вправе включить в расчет взыскиваемых с последнего убытков суммы установленных Законом о защите прав потребителей штрафов и пени, которые лицо выплатило потребителю в связи с неудовлетворением требований потребителя в добровольном порядке. Такие расходы не находятся в причинно-следственной связи с нарушением договора, так как непринятием мер к добровольному удовлетворению требований потребителей лицо содействовало увеличению размера своих убытков.

ПОДРОБНЕЕ
  • Егоров А. В.
    Егоров А. В.
  • Церковников М. А.
    Церковников М. А.
Ответственность за нарушение денежного обязательства
  • Убытки, законные проценты.


    Применимость требования об убытках к нарушению денежного обязательства.. Работа критериев взыскания убытков в применении к денежному обязательству. Причинно-следственная связь применительно к нарушению денежного обязательства в толковании СКЭС ВС. Размер убытков, причиненных нарушением денежного обязательства. Законные проценты.


    Является ли взыскание с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами и одновременно дохода, который мог бы получить ответчик за период неосновательного пользования денежными средствами, двойной мерой ответственности за одно и то же правонарушение? Комментарий к определению Верховного Суда от 15.12.2016 (???) № 305-ЭС15-15704 (2)


  • Судебная неустойка – астрент.


    Астрент: правовые проблемы и практика судов. Сравнение подходов ВАС РФ и ВС РФ. Астрент по денежным и неденежным обязательствам. Астрент при банкротстве за непередачу директором материалов конкурсному управляющему


ПОДРОБНЕЕ
  • Егоров А. В.
    Егоров А. В.
  • Церковников М. А.
    Церковников М. А.
Ответственность и гарантийные механизмы в обязательстве
  • Ответственность и гарантийные механизмы в обязательстве


    Возможность защиты конечного покупателя при двойной продаже посредством деликтного иска к первоначальному продавцу (инициатору двойной продажи). Комментарий к определению Верховного Суда РФ от 22.05.2017 по делу N 303-ЭС16-19319. Определение размера убытков в данном случае (цена, уплаченная истцом своему контрагенту; иные потери).


  • Последствия нарушения обязательств из договора поставки: иск об исполнении в натуре и убытки.


    Условия удовлетворения иска об исполнении обязательства в натуре, бремя доказывания наличия индивидуально-определенных, родовых вещей либо возможности исполнить договор в натуре у ответчика; возможность замены способа и порядка исполнения решения суда в случае обнаружения отсутствия у ответчика вещей либо возможности выполнить работы; абстрактные и конкретные убытки, момент расторжения договора как момент определения рыночной цены, понятие аналогичного товара, доказывание стоимости аналогичного товара.


  • Ответственность за нарушение обязательств в области капитального строительства.


    Убытки за нарушение сроков ввода в эксплуатацию, соотношение убытков и неустойки, эффективность мер гражданско-правовой ответственности в отношении подрядчиков. Убытки за «двойную продажу» квартиры. Анализ определения Верховного Суда РФ от 03.03.2016 N 309-ЭС15-13936, в котором сделан вывод о том, что при незаконном отчуждении ответчиком объекта незавершённого строительства размер потерь истца может быть определён пропорционально степени готовности дома и размеру площади, причитавшейся истцу в достроенном здании.


  • Возмещение потерь. Убытки за недостоверные заверения об обстоятельствах.


    Состав ст. 406.1 ГК с учетом разъяснений ВС РФ. Случаи, когда ст. 406.1 срабатывала в практике. Заверения об обстоятельствах.


ПОДРОБНЕЕ
  • Тололаева Н. В.
    Тололаева Н. В.
  • Егоров А. В.
    Егоров А. В.
Солидарная и субсидиарная ответственность в договорном и деликтном праве
  • Возникновение солидарности обязательств. Солидарность обязательств, возникших из разных оснований. Возможно ли предъявление иска о взыскании с нескольких лиц одного вреда, если солидарность их обязательств не предусмотрена законом?


  • Совместное причинение вреда. Солидарная ответственность лиц, действовавших независимо друг от друга?


    Комментарии к определениям Верховного Суда РФ от 04.07.2016 по делу № 303-ЭС16-1164(1, 2) и от 01.06.2016 № 301-ЭС15-18581, в которых ВС РФ признал право требовать возмещения одного вреда от нескольких лиц, обязательства которых возникли из разных оснований.


    Комментарий к определению Верховного Суда РФ от 22 мая 2017 г. № 303-ЭС16-19319, в котором ВС РФ допустил конкуренцию требований к деликтному и договорному должнику в случае двойной продажи вещи.


    Комментарий к постановлению Конституционного Суда РФ от 07.04.2015 № 7-П, в котором КС РФ допустил предъявление иска в одном размере как к угонщику, так и к вору автомобиля.


    Комментарий к пункту 49 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» (далее – постановление № 54).


  • Кумулятивный перевод долга и поручительство. Новелла пункта 3 статьи 391 ГК РФ. Кумулятивный перевод долга по обязательству, не связанному с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности?


    Комментарий к определению Верховного Суда Российской Федерации от 03.12.2015 № 310-ЭС14-8672, в котором ВС РФ допустил конструкцию кумулятивного перевода долга по российскому праву.


  • Механизм действия солидарности. Влияние юридических фактов, произошедших с одним из солидарных должников на отношения кредитора с другими должниками. Обязательное соучастие солидарных должников? Взыскание судебных расходов с солидарных должников.


    Комментарий к пунктам 50 – 52 постановления № 54.


  • Распределение бремени исполнения между солидарными должниками (внутренние отношения солидарных должников). Опровержение презумпции равных долей. Распределение бремени исполнения в зависимости от степени вины и размера причиненного вреда.


    Комментарий к пункту 53 постановления № 54.


    Комментарий к определению Верховного Суда РФ от 30.03.2017 № 306-ЭС16-17647(6) о распределении бремени исполнения между должниками по нескольким обеспечительным обязательствам.


ПОДРОБНЕЕ
  • Егоров А. В.
    Егоров А. В.
  • Сулейманов Р. У.
    Сулейманов Р. У.
Вина кредитора в наступлении убытков
  • Вина обеих сторон в неисполнении обязательства должником: каковы наиболее типичные случаи?


    Возможно ли снижение ответственности должника до нуля?


    Всегда ли обосновано распределение ответственности в равных долях, как чаще всего происходит на практике? Рассмотрение на примере


    Определения СКЭС ВС РФ от 29 августа 2014 г. по делу N 310-ЭС14-870.


  • Содействие кредитора увеличению размера убытков и непринятие разумных мер к их уменьшению.


    Какие разумные меры имеются в виду: примеры из практики.


  • Просрочка кредитора как основание для освобождения должника от ответственности. Возмещение кредитором убытков должника.


    Кредиторская обязанность как нетипичная обязанность в обязательственном правоотношении. Особенности и правовая природа.


    Непредоставление материалов подрядчику в договоре подряда, несообщение точных банковских реквизитов для производства платежа, сообщение неверного адреса для отгрузки и другие случаи просрочки кредитора. Непередача кредитором расписки должнику в получении исполнения. Непредоставление доказательств правомочности представителя кредитора на принятие исполнения.


    Какое бездействие не может быть признано просрочкой кредитора: непредъявление исполнительного документа и др.


    В чём отличие ст.328 ГК (задержка встречного предоставления) от ст.406 ГК (просрочка кредитора)? Описание ситуаций, когда этого различия не понимал даже законодатель.


    Правила о просрочке кредитора как императивная норма ГК (Постановление Президиума ВАС РФ от 17 декабря 2013 г. № 12945/13).


    Прекращение начисления каких процентов в случае просрочки кредитора происходит в силу п.3 ст.406 ГК: только процентов как ответственности по ст.395 ГК или любых договорных процентов? Что на этот счёт думает судебная практика?


    Комментарий к определению Верховного Суда РФ от 17.04.2017 N 306-ЭС16-16450: если лицо нарушило права потребителя по причине нарушения, допущенного своим контрагентом, оно не вправе включить в расчет взыскиваемых с последнего убытков суммы установленных Законом о защите прав потребителей штрафов и пени, которые лицо выплатило потребителю в связи с неудовлетворением требований потребителя в добровольном порядке. Такие расходы не находятся в причинно-следственной связи с нарушением договора, так как непринятием мер к добровольному удовлетворению требований потребителей лицо содействовало увеличению размера своих убытков.


ПОДРОБНЕЕ
Учебные материалы для скачивания
Материалы курса доступны только после оплаты
Как проходит обучение на курсе?
  • После оплаты доступ к материалам открывается сразу
  • Самостоятельное изучение материалов
  • Готовите вопросы по теме и присылаете нам
  • Старт обучения
  • Тестирование
  • Получение удостоверения
Тут обычно все прощаются. Но только не мы. Что можно сделать после обучения:
  • Пересмотреть записьЗапись будет доступна в личном кабинете
  • Задать вопрос по темеПосле того как курс закончился спикеры ответят на вопросы
Ключевые особенности курса
Профессиональные авторы
Авторы – в прошлом аналитики ВАС РФ, известные своими публикациями и выступлениями по частному праву перед студентами, практикующими юристами и судьями.
Доступ к материалам
Всем слушателям курса предоставляется расширенный доступ к различным актуальным публикациям по теме будущего семинара с тем, чтобы они могли заранее ознакомиться с ключевыми теоретическими подходами. В этом случае на семинаре происходит закрепление пройденного материала на разборе казусов из судебной практики, что способствует оптимальному усвоению материала
Максимум практики
Будут проанализированы актуальные вопросы возмещения вреда (как договорного, так и внедоговорного) с учетом последних тенденций правоприменительной практики.
Отзывы о Lextorium
18/09/2021
Светлана Владимировна Соловьева
“Начну с того, что я регулярно, отслеживаю полезные статьи , ссылки, разные мероприятия, которые проводит Андрей Владимирович.Его лекции начала слушать, когда еще и не слышали об онлайн-мероприятиях) в школе права "Статут", теперь с большим удовольствием смотрю частный четверг, когда получается по времени, и конечно, если тема для меня - актуальна. Немного о себе: я - самозанятое лицо, ранее работала больше 10 лет - так называемым инхаус-юристом, в банкротство можно сказать "попала" совсем случайно, но все более и более начала поглощаться, этой проблематикой, клиенты стали появляться, которым необходима помощь юридическая в банкротных делах, так и увлеклась банкротным правом) Лекции Андрея Владимировича - всегда на высоте. Он как-то сам обмолвился на одном из вебинаров достаточно образно : " Я хочу научить слушателей ловить самим удочкой большую рыбу ), а не помочь выловить однажды большую рыбу. "Его лекции всегда интересны, а самое главное расширяют твое правосознание. Многие проблемы в банкротном праве огаляются слишком вызывающе, как порой не замечаешь в области гражданского права, поэтому актуальность вебинара не вызывает сомнений, многие из нас бывают даже не ведают как подойти к проблеме по оспариванию сделок, формальный вопрос: к кому подавать иск,!, не говоря о каких-то сложных материях. Поэтому на вебинарах Егорова я многому учусь и еще раз учусь, и несмотря на то, что я закончила с красным дипломом институт, мне кажется, как мало я знаю. Желаю Андрею Владимировичу финансового процветания и сил на новые начинания. С уважением, Светлана Соловьева”
Сделки в банкротстве: теория оспаривания
28/08/2021
Олеся Владимировна Овчинникова
“Хотелось бы выразить Вам огромную благодарность за курс "Реформа вещных прав в России". Прекрасный подбор тем для выступлений, блестящий состав спикеров, интересные и содержательные доклады!”
Реформа вещных прав в России
28/08/2021
Егор Игоревич Воробьев
“Курс хороший.”
Договор строительного подряда: проблемы теории и практики
26/08/2021
Елена
“Часто смотрю вебинары Андрея Владимировича, в т.ч., совместно с другими лекторами, всегда интересно, простым языком, юмор и тематические музыкальные заставки в начале и по окончании семинаров и вебинаров - отдельное спасибо!”
Одобрение как основание для освобождения директора от корпоративной ответственности
29/06/2021
Александр Тоняев
“Отличный курс для практика в области банкротства граждан.
Банкротство граждан: важные казусы
26/05/2021
Иван Иванов
“Здравствуйте.
Меня зовут Иван Иванов. Прошёл онлайн-курс по «Купле-продаже», как говорится "на одном дыхании" и очень благодарен команде создателей, разработчиков и лично АВ Егорову за такой углубленный, насыщенный курс с доктринальным подходом и правоприменительной практикой.
Ваш курс охватывает все ключевые новеллы гражданского законодательства на примере отношений, возникающие при купле-продаже, выявляя актуальные проблемы правового регулирования мешающие совершенствованию данной подоотрасли в целом. Считаю данный курс весьма актуальным и востребованным, так как проблемы, возникающие в связи с отношениями купли-продажи, являются общими для всех отношений экономического оборота.
Особенно понравилось то, что есть "живое общение": возможность задать вопрос эксперту и получить квалифицированный ответ.
Процветания Вам АВ Егоров и Лексториуму.
Всех благ!”
Купля-продажа
25/05/2021
Седелкина Виктория
“Проходила курс: "Здания и помещения в них: создание, распределение, управление, контроль, защита". при этом был предоставлен доступ к курсу: "Права на жилые и нежилые помещения в здании" плюс получен материал - статьи лекторов в формате pdf. На лекциях не тратили много времени на теоретическую часть, а касались конкретных спорных моментов из практики. Самое главное, лекторы - В. Величко и А. Егоров ответили на все интересующие вопросы. Вывод: все было полезно и по существу.”
Здания и помещения в них: создание, распределение, управление, контроль, защита
25/05/2021
Олег Компаниец
“Проходил повышение квалификации, организованное работодателем, по двум темам (посредничество и корпоративная ответственность). Для меня стало открытием, что лекции в формате онлайн-записи могут так увлекать и быть настолько содержательными. Спасибо лектору Егорову А.В. за проделанную работу и знания. Плюс ко всему, преимуществом такого формата является возможность увеличивать скорость воспроизведения, что позволяет экономить время не в ущерб усваиваемости информации (каждый найдет для себя баланс самостоятельно).”
Корпоративная ответственность директоров и участников юридических лиц - 2020
25/05/2021
Елена Митюрина
“Сказ о лексториуме.
Есть в государстве Российском град юридический - Лексториумом именуется. Правит в нем князь правовой - Андрей Егоров. И есть в том граде диковинки необыкновенные - курсы разные, такие как: «Банкротство - каузы», «трудовые договоры», «купля-продажа» и другие. Об одном из них хочу рассказать поподробнее - «Банкротство-каузы» называется. В нем дела реальные «под лупой» рассматривались, мотивы по которым суд принимал те или иные решения растолковывались, как правильно понимать статью закона и применять ее к обстоятельствам дела, формировать свою позицию и подбирать доказательства. Сложные вещи простым и доступным языком объяснялись. Зашла на него одним человеком, а вышла совсем другим: обогащенная юридическими знаниями и мудростью. Всем кто хочет юридическую силу в банкротном праве необыкновенную приобрести, лучше курса на найти! ”
Банкротство - казусы
24/05/2021
Елена
“Прослушала большой курс по банкротству. Имея большой интерес, но достаточно поверхностное базовое знание о процедуре, получила фундаментальный пласт новой информации в этой области. Хочу отметить живую подачу материала, свойственную Андрею Владимировичу. Лекции слушаются легко, в постоянном диалоге с лектором. Курс однозначно рекомендую к прохождению.”
Большой курс по банкротству. Банкротство: искусство создавать практику
24/05/2021
Владислав Мартинс
“Просмотрел "Большой курс по банкротству. Банкротство: искусство создавать практику" и могу с уверенностью сказать, что курс оправдал все мои ожидания! Объем полезной информации оказался просто огромным! Помимо того, что в доступной форме были изложены общие теоретические вопросы банкротства, так и значительное место было уделено разбору актуальной судебной практики. Более того, особо порадовал тот факт, что к курсу 2020 года также прилагался большой курс по банкротству за 2019 год! Очень полезной оказалась и дополнительная литература к курсу, которая включала в себя как научные статьи по актуальным вопросам банкротства (и не только), так и сборники судебной практики.
Лекции по курсу читал Егоров А.В. Он оказался прекрасным лектором, слушать которого - одно удовольствие.
Обобщая сказанное: курсом я оказался доволен, материал был изложен в достаточном объеме и в понятной форме, дополнительная литература и сборники практики оказались крайне полезными для профессиональной деятельности. Всем рекомендую этот курс!”
Большой курс по банкротству. Банкротство: искусство создавать практику
24/05/2021
Юлия Шандыбина
“Прошла в Лексториуме курс повышения квалификации по субсидиарке - "Субсидиарная ответственность при банкротстве: разбор актуальной практики".
Огромная благодарность Андрею Егорову и Радику Лотфуллину за такой содержательный курс!
Спасибо Ксении Постоюк за то, что её пост с рекламой курса попался мне в ФБ-ленте во время максимальной скидки на курс )) и за оперативное улаживание орг вопросов!
Мои личные впечатления от курса, плюсы и минусы:
+ плюс: Великолепная огромная подборка раздаточного материала (все публикации, таблицы, схемы по теме теперь под рукой, в любой момент и по любому узкому вопросу)
+ плюс: Шикарная огромная презентация Радика Лотфуллина по всем вопросам курса. Причем не только вопросы, но и ответы, и «плюрализм» практики по каждому узкому вопросу
- минус для меня: на некоторые вопросы теста ответила неправильно (ранее на всех других курсах повышения квалификации у меня всегда было 100% правильных ответов), пойду переслушивать запись. Благо, что есть такая возможность - это еще один + для Лексториума
- минус: время на прохождение теста - 30 мин, этого вполне достаточно, НО! по окончании тестирования необходимо заполнить анкету (длинная, страница с анкетой на экране не умещается), пока искала свой новый индекс - истекло время для отправки результатов теста. Саечка за испуг. Оказывается, время на заполнение анкеты включено во время тестирования. Имхо, неправильно это. Ну или хотя бы секундомер переместить вверх страницы надо, чтобы его сразу видно было. А то сидишь довольный, на вопросы теста ответил, расслабился, а время оказывается продолжает тикать, но ты не увидишь этого пока до конца страницы не докрутишь. Или пока тебе не сообщат, что время для отправки анкеты истекло ((
Возможно, с тех пор этот момент уже и отрегулировали, т.к. я об этом писала на ФБ сразу же после курса
+ плюс: лекторы посвятили очень много времени ответам на вопросы слушателей по их делам, это дорогого стоит. У меня в этот раз своих вопросов не было, но с интересом послушала что же происходит у других в процедурах. По-хорошему завидую коллегам, которым удалось обсудить свои конкретные вопросы с гигантами русской мысли )) Причем я так поняла, что лекторы ответили вообще на все вопросы из зала и на поступившие предварительно по электронке. И это не просто «так получилось», а Андрей Егоров старательно за этим следил, хотя вопросов было очень много.
+ плюс: очень понравился рассказ Радика Лотфуллина о его конкретных делах, делах его фирмы. Наверное, это был экспромт, пока Андрей Егоров проверял результаты тестирования зала, но получилось очень интересно. Автор, рассказывайте ещё! ))
Итого: круто, очень рекомендую”
Субсидиарная ответственность при банкротстве: разбор актуальной практики - 2019
24/05/2021
Раиса Медведева
“Не смотря на имеющийся уже опыт по сопровождению процедур банкротства, курс "Введение в банкротство" внес несомненный вклад в копилку знаний, добавил имеющимся знаниям структурности, разложил все по полочкам.
Благодарю за возможность прослушивания курса.”
Введение в банкротство
20/05/2021
Ионина Мария
“Прошла курс "Банкротство - казусы". Курс мегаполезный! Понравилось: полное погружение в тему, есть возможность подготовиться к курсу через дополнительно предоставленные материалы, ответы на вопросы глубокие и полные, много наводок на полезные статьи и книги. Тему банкротства теперь уже не обойти ни в "корпоративке" ни в семейном праве.. После курса ХОЧЕТСЯ работать! Спасибо)”
Банкротство - казусы
20/05/2021
Артём Иванов
“Осенью 2020 года я был слушателем курса по поэтажной собственности в Лексториуме. Как я и ожидал, курс оказался очень полезным и увлекательным, разобрали сложные и насущные вопросы, с которыми приходится сталкиваться в практической деятельности. Очень рекомендую всем коллегам, думаю курс будет полезен не только тем, кто занимается недвижимостью, но и всем остальным, поскольку в рамках курса обсуждаются насущные вопросы: можно ли остеклить балкон, можно ли повесить кондиционер, вправе ли ТСН требовать устранения этих нарушений и так далее. Большое спасибо лекторам за интересные объяснения тех вопросов, которые не нашли отражения в законодательстве и судебной практике!”
Права на жилые и нежилые помещения в здании
20/05/2021
Миценко Ульяна Николаевна
“Дружба с lextorium у меня давно. Сначала я выиграла онлайн участие в семинаре, посвящённом проблемам субсидиарной ответственности в банкротстве, затем присоединилась к просмотру на YouTube, подписана на страницу в Instagram. Сейчас стала обладателем курса «Введение в банкротство», сагитировала 3 коллег присоединиться. Мне нравятся курсы lextorium за то, что они помогают прокачать hard skills юриста, и я , как недавно окончивший ВУЗ студент, имею возможность продолжить учиться, прощупывать юридическую почву с целью найти свою специализацию. Курсы подходят не только практикующим юристам, преследующих цели углубить свои знания и расширить компетенции, но и совсем «зелёным» выпускникам, которые только делают первые шаги в юриспруденции. Особенно нравится важность получить тезисно актуальную информацию в социальных сетях о новеллах в различных отраслях.”
Введение в банкротство
20/05/2021
Меркурьева Наталия Александровна
“Благодаря Вашему курсу о банкротстве я вообще начала заниматься юриспруденцией. Имея диплом юриста, работала совершенно в другой сфере.
И вот, сидя в карантине, увидела где-то рекламу Лексториума и решила записаться на курс по банкротству. Я слушала Андрея Владимировича Егорова, и сначала не понимала даже терминов, не говоря уже о сути. Но это было очень интересно-разбирали конкретные кейсы, желающие могли задать вопрос из практики и к концу курса, я поняла, что уже некоторые слова кажутся мне знакомыми)). Дослушав курс, я устроилась на работу-вот тут-то очень пригодились знания о разделении права на материальные и процессуальные аспекты- спорила с более опытными юристами, будучи уверена в своей правоте)). Хочу сказать большое спасибо организаторам и спикерам курса-чётко,организованно, без лишней воды. Теперь мечтаю попасть на очный курс и поделиться своими примерами из практики. С уважением, Наталия Меркурьева.”
Большой курс по банкротству. Банкротство: искусство создавать практику
20/05/2021
Кристина Макарова
“На данный момент прохожу курс "Введение в банкротство". Если честно, до момента приобретения курса, банкротство для меня было "темным лесом", но уже с первой лекции проявилась некая структура этой сферы. Мне нравится подача материала, очень насыщенная информация, много ссылок на свежую практику, лекторы разбирают и поясняют каждый вопрос. Наглядный материал в виде презентаций к каждой теме - это еще один бонус. Павел Семенцов буквально все разжевывает и укладывает в голову всю относящуюся к теме банкротства информацию - понятно, на доступном языке, приводя примеры из практики, лайфхаки, что очень усиливает теоретическое освоение материала. Конечно же, участие А.В. Егорова и его комментарии, разъяснения - это высший пилотаж: четко, с юмором, серьезно, с отсылкой на зарубежный опыт, пояснения по той законодательной базе, которая есть на данный момент у нас в России, какие плюсы и минусы. В общем, лекторы данного курса знают свое дело, их интересно слушать, признаюсь, что по ходу изложения материала у меня не возникало вопросов, очень подробно разобран материал. Отдельное спасибо за дополнительный материал. Я ознакомилась со многими программами других школ по теме банкротства, но остановилась именно на Лексториуме и не пожалела. Курс "Введение в банкротство" - очень насыщенный, доступный, информация и теоретическая и практическая, рекомендую!”
Введение в банкротство
20/05/2021
Екатерина Самохина
“В майские праздники я прослушала курс «семейное право». Осталась им очень довольна. Это курс о том, о чем не рассказывают в университете. Для того, чтобы лучше понять то, о чем рассказывают лекторы, требуется определённый уровень практических и теоретических знаний. Но это тем более полезно, поскольку подстегивает посмотреть, почитать дополнительную литературу, судебную практику.”
Семейное право в спорах об имуществе и о детях, в банкротстве и при наследовании
18/05/2021
Людмила Гурченко
“Приветствую! Прослушала в записи курс "Общие положения обязательственного права: исполнение, перемена лиц, ответственность", многое восприняла по-новому, пришло осознание сущности основополагающих институтов права. Лекторы рассказывают просто о сложном, вносят ясность в толкование норм гражданского права. Сергей Васильевич Сарбаш уникален - так блестяще позитивно рассказывать о праве, пожалуй, не умеет никто... или мало кто на такое способен. Главное, что благодаря спикерам, понимаешь, как важно не подменять понятия, а определять суть проблемы и тогда обязательно найдется справедливое решение.”
Общие положения обязательственного права: исполнение, перемена лиц, ответственность
18/05/2021
Анжелика Анатольевна Иванова
“Прививка правом с помощью Лексториума в лице Андрея Владимировича, Анны Анатольевны и Эдуарда Александровича это отличное времяпровождение ...
Курс "Актуальные проблемы деликтного права", пройденный совсем недавно, мне был безусловно полезен, хочется особо отметить достоинства курса - отличная подача лекционного материала, эффективная обратная связь со слушателями курса, предоставление статей по теме курса для подготовки, судебных решений для ознакомления ... Недостаток лишь небольшой - онлайн формат. Кроме всего прочего, хочется отметить энергетику лекторов и их желание прививать правом... Успехов. Андрею Владимировичу отдельное спасибо за ответ на мой вопрос по ответственности МО при выделении З/у застройщику. С уважением Анжелика Анатольевна.”
Актуальные проблемы деликтного права
18/05/2021
Илья Семухин
“Курс "Обязательственное право: погружение в общую часть" позволяет слушателю получить всесторнний взгляд на обязательственное право в интересной и не скучной форме. Преподаватели подготовили множество практичесаких примеров и сопроводительного материала. А информацию из презентации докадчиков я применяю в своей практической работе юриста в единственном числе в строительной компании. Часть информации курса для меня оказалось новой.”
Обязательственное право: погружение в общую часть
13/05/2021
Анна
“Прослушала курс Банкротство-казусы. Очень полезный и насыщенный курс. Было много полезной информации, которую можно использовать в дальнейшей своей практике.
Благодарю за открытие дополнительных курсов и материалов.
Пожелание: публиковать судебные акты заранее, например, за сутки, или изначально выложить в отдельной вкладке также как и учебный материал, чтобы ознакомиться с ними можно было бы заранее.”
Введение в банкротство
13/05/2021
Илья Николаевич Семухин
“Профессионально! С практическими примерами.
Теоретическая часть мотивирует размышлять и делать выводы. Много сопровождающих материалов.
По другому взглянул на обящательственное право.”
Обязательственное право: погружение в общую часть
04/05/2021
Александр Даниленко
“Хороший вебинар. Есть что улучшить, но это абсолютно нормально. Улучшить в части широты и доступности донесения, а не наполнении имеющегося. Раздатка могла бы быть покачественнее. Ведущим огромное спасибо. ”
Обязательственное право: погружение в общую часть
24/04/2021
Иван Борисович Полевиков
“Курс "Банкротство-казусы" оправдал надежды на 200%. Андрей Владимирович, не только в легкой и доступной форме донес и разобрал актуальные проблемы практики, но и исчерпывающе ответил на все накопившиеся вопросы. А их было много. Тема банкротства очень обширная и подвижная, поэтому подобные лекции важны и нужны. Также плюсом был предоставлен доступ к дополнительным материалам, которые имеют большую ценность. Выражаю благодарность всему коллективу Lextorium. ”
Банкротство - казусы
24/04/2021
Иван Борисович Полевиков
“Курс "Банкротство-казусы" оправдал надежды на 200%. Андрей Владимирович, не только в легкой и доступной форме донес и разобрал актуальные проблемы практики, но и исчерпывающе ответил на все накопившиеся вопросы. А их было много. Тема банкротства очень обширная и подвижная, поэтому подобные лекции важны и нужны. Также плюсом был предоставлен доступ к дополнительным материалам, которые имеют большую ценность. Выражаю благодарность всему коллективу Lextorium. ”
Банкротство-казусы 2.0
19/04/2021
Анжелика Анатольевна Иванова
“Спасибо за ценную информацию.”
Страхование
11/04/2021
Алексей Юрьевич Сошин
“Отличный курс. Отдельное спасибо за возможность ознакомиться с материалами предыдущего курса по этой теме, с И. С. Чупруновым! ”
Корпоративная ответственность директоров и участников юридических лиц - 2020
09/04/2021
Илья Владимирович Караваев
“С удовольствием прослушал общий курс о банкротстве Егорова. Слушать А. В. легко и приятно, импонирует его манера повествования, нет перегрузки ссылками на номера дел, идея доносится простым и понятным языком, а эмоции автора делают материал более интересным и запоминающимся. Также всегда к месту использованы образные метафоры и латинские поговорки-принципы. Они делают материал ещё более усвояемым, который глубоко и прочно ложится в юридическое сознание слушателя. Благодарю автора курса также за то, что он остаётся строго в правовой области и не смешивает правовое искусство с политикой. Благодаря этому критика позиций суда воспринимается именно как борьба правовых идей, лишённая модных сейчас критиканских тенденций. Благодаря своему годами шлифуемому профессионализму А. В. на протяжении уже многих лет остаётся одним из самых лучших лекторов современной юриспруденции. С уважением и благодарностью за ваш труд, И. В. Караваев, к. ю. н.”
Субсидиарная ответственность при банкротстве: разбор актуальной практики - 2019
05/04/2021
Наталья Ивановна Умнова
“Моё мнение, что каждый вебинар А. В. Егорова следует смотреть. Глубочайшие теоретические знания, столь же масштабное знание судебной практики и предпринимательской деятельности позволяют лектору проводить совершенно особенные мероприятия. Мастер-классы Андрея Владимировича, а не просто вебинары. Об очень серьёзном, но не скучно. С глубоким погружением в проблему, но без усилий. Весь полученный на занятиях опыт успешно применяется в судебных спорах (проверено многократно)”
Материальные недостатки вещи в купле-продаже
05/04/2021
Наталья Ивановна Умнова
“Андрей Владимирович Егоров- (всегда блистательный лектор, даже если болеет), и дал направление к размышлению по острым проблемам. Очень практичный и эффективный вводный вебинар. Слушается на одном дыхании. Вдохновляет изучить более подробный курс по теме.”
Продажа долей в ООО и акций: практика ответственности
02/04/2021
Алексей Юрьевич Сошин
“С курсом знакомился, как с дополнительным к курсу "Ответственность директоров". Освежил знания, ранее полученные на кусах по убыткам.”
Ответственность в обязательственном праве
29/03/2021
Маргарита Китаева
“Отличный курс.
Восполнить пробелы в знаниях. А слушать Андрея Владимировича одно удовольствие.
Сложные вещи простым языком.
Благодарю за новые знания!”
Ответственность в обязательственном праве
26/03/2021
Денис Алексеевич Соков
“Очень содержательный вебинар. Квалифицированные спикеры. Содержательное компаративистское исследование. Основным достоинством, полагаю, является то, что изложенный материал подталкивает к самостоятельному изучению и более глубокому погружению в обсуждаемые вопросы. ”
Актуальные проблемы деликтного права
25/03/2021
Алексей Юрьевич Сошин
“Курс шел дополнением к курсу 2019 года по банкротству. Очень доволен, что Лексториум предоставляет в рамках актуального курса изучать материалы предыдущих курсов по этой теме.”
Большой видеокурс по банкротству
25/03/2021
Алексей Юрьевич Сошин
“Смотрел данный курс еще в 2019, в рамках большого курса по банкротству. Сейчас пересматривал, с целью освежить знания. Отличный курс, большинство рассмотренного в нем материала сохраняет актуальность и сейчас. ”
Залог и поручительство при банкротстве
21/03/2021
Юлия
“Спасибо за предоставленную возможность в рамках акции 23 февраля изучить дополнительную информацию по трём актуальным проблемам!
Интересно, познавательно, информативно, полезно! ”
Lextorium хит микс: банкротство и недвижимость 2020
13/03/2021
Михаил Алексеевич Котов
“Прежде всего благодарю за возможность поучаствовать в дискуссии между ведущими цивилистами нашей страны. Слушать и учиться у них - одно удовольствие. В курсе много полезного, эксперты порадовали живыми и эмоциональными выступлениями, интересными спорами и весьма разнообразными (порой даже неожиданными) позициями на предмет обсуждения (М. Шварц в этом плане приятно удивил).”
Сальдирование встречных обязательств и банкротство
11/03/2021
Эдуард Васильевич Деев
“За всё и за данный вебинар искренняя благодарность ”
2020 – год субординации в банкротстве: вехи развития
11/03/2021
Елена Владимировна Гниломедова
“Являюсь постоянным слушателем Лексториума, модно сказать, Резидентом. Ни разу за многие годы не было разочарования и сожаления о зря потраченном времени и средствах. В частности, курсы Имира по специфике английского языка актуальны абсолютно любому специалисту, руководителю и просто человеку в жизни. Курсы максимально практичны, актуальны, основаны на практическом опыте (а не аморфных источниках и непонятных способов применения). Поэтому все курсы Имира приобретены, изучены от корки до корки, зафиксированы на будущее для применения и всегда приятно осознавать, что лектор контактен и при необходимости можно обратиться с вопросами.
Thank you very much indeed!
BUSINESS ENGLISH. Writing Skills: Email and Official Letter
07/03/2021
Анжелика Анатольевна Иванова
“Спасибо за возможность пересмотреть и посмотреть, как всегда отлично. Лексториум, благодарю.”
Lextorium хит микс: банкротство и недвижимость 2020
03/03/2021
Роман Голиев
“Андрей Владимирович как всегда на высоте.”
Кредит: основы теории и практики
02/03/2021
Роман Голиев
“Андрей Владимирович как всегда на высоте. ”
2020 – год субординации в банкротстве: вехи развития
02/03/2021
Андрей Владимирович Лесин
“”
Введение в банкротство
24/02/2021
Ланге Наталья Геннадиевна
“Всегда с удовольствием слушаю Егорова А.В.”
Кредит: основы теории и практики
22/02/2021
Анжелика Анатольевна Иванова
“Впечатление отличное. (как, впрочем, всегда)”
2020 – год субординации в банкротстве: вехи развития
22/02/2021
Александр Хмара
“В детали темы необходимо вникнуть!”
2020 – год субординации в банкротстве: вехи развития
21/02/2021
Валерия Жданова
“Очень полезная информация. Интересно слушать. Много нового узнала. ”
2020 – год субординации в банкротстве: вехи развития
О школе
Лексториум (Lextorium) — школа для юристов-практиков. Семинары, конференции и мастер-классы, видеокурсы для юристов-практиков на самые актуальные темы.
11236
студентов
68
преподавателей
920
часов занятий
По окончании курса вы получаете удостоверение о повышении квалификации
Лицензия
certificate
Тарифы и цены
Рассрочка 0%
Онлайн легкий
Доступ к материалам курса
24 академических часа видео
Тестирование
Сертификат повышения квалификации
Обратная связь от спикеров с подробным ответом на вопросы по теме
Доступ на 21 день
12 900 ₽
9 900 ₽
Оставить заявку
Рассрочка 0%
Онлайн бизнес
Доступ к материалам курса
24 академических часа видео
Тестирование
Сертификат повышения квалификации
Обратная связь от спикеров с подробным ответом на вопросы по теме
Доступ на 180 дней
18 900 ₽
15 900 ₽
Оставить заявку
Онлайн VIP
Доступ к материалам курса
24 академических часа видео
Тестирование
Сертификат повышения квалификации
Обратная связь от спикеров с подробным ответом на вопросы по теме
Доступ на 365 дней
21 900 ₽
18 900 ₽
Оставить заявку
Выбрать форму оплаты вы сможете в корзине непосредственно перед оформлением.
Для оформления доступа к бесплатным курсам также добавьте их в корзину.
География слушателей Лексториума
Остались вопросы? Напишите нам в WhatsApp — мы очень быстро отвечаем
Мы используем куки на нашем сайте. Продолжая просмотр, вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения
Пожалуйста, подождите. Процесс оформления заказа может занимать до 30 секунд.